Satış Şartları ve Koşulları

TREMCO CPG UK LIMITED - GENEL SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Sürüm Tarihi - Ocak 2022

Genel Şartlar: İşbu belgede yer alan bu şartlar ve koşullar (“Şartlar ve Koşullar”), alıcıya (“Alıcı”) yapılan Ürün satışını düzenler ve önceki tüm yazışmaları, anlaşmaları veya sözleşmeleri geçersiz kılar; ayrıca, yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, işbu belgeyle çelişen veya tutarsız hiçbir şart, koşul veya ticari gelenek satıcı (“Satıcı”) için bağlayıcı olmayacaktır. Tüm siparişler, Satıcı tarafından yazılı bir teyit veya ifanın başlaması şeklinde kabul edilmesine tabidir. Satıcının, Şartlar ve Koşullar kapsamında sahip olabileceği herhangi bir hakkı uygulamaması, bu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır; ayrıca bu tür bir veya birden fazla uygulamama durumu, herhangi bir gelenek, teamül, iş yapma şekli veya ifa şekli oluşturduğu kabul edilmeyecektir. Bu Şartlar ve Koşullar, herhangi bir zamanda, tamamen veya kısmen uygulanabilir. Bu Şartlar ve Koşullardaki herhangi bir hükmün, herhangi bir ilgili yargı alanında yasaklanmış veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu yargı alanı bakımından, bu yasak veya uygulanamazlık ölçüsünde geçersiz sayılır; ancak bu durum, geri kalan hükümlerin geçersizliğini doğurmaz veya diğer yargı alanlarındaki geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Satıcı, bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki hakların herhangi birini veya tamamını devredebilir, rehin verebilir, alt yükleniciye devredebilir, teminat olarak gösterebilir, tröst ilan edebilir veya başka herhangi bir şekilde işlem yapabilir. Alıcı, Satıcının önceden yazılı onayı olmadan, bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki haklarının hiçbirini devredemez, aktaramaz, rehin veremez, teminat olarak gösteremez, alt yükleniciye devredemez, yetki veremez, tröst ilan edemez veya başka herhangi bir şekilde işlem yapamaz. Bu Şartlar ve Koşullar, Alıcının dayatmaya veya dahil etmeye çalıştığı ya da kanun, ticaret, gelenek, uygulama veya iş ilişkilerinin akışı tarafından ima edilen diğer tüm şartların hariç tutulmasıyla geçerlidir.

Ödeme: Ürünler için peşin veya teslimat anında tam ya da kısmi ödeme, ödeme veya ifa güvencesi istenebilir; ya da Satıcı’nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü diğer kredi veya ödeme koşulları uygulanabilir. Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ürünün fiyatı, sevkiyat anında geçerli olan fiyatlar esas alınacaktır. Fiyatlara KDV ve Alıcının sorumluluğunda olan diğer tüm vergiler dahil değildir (Satıcının net geliri veya brüt gelirleri üzerindeki vergiler hariç). Sipariş üzerine üretilen veya stokta bulunmayan tüm malzemeler, sipariş edilen miktarı aşabilecek yüzde on (%10) marj dahil olmak üzere toplam parti verimi üzerinden faturalandırılacaktır. Alıcının herhangi bir vergiden muafiyet talep etmesi durumunda, sipariş verilirken Satıcıya geçerli bir vergi muafiyet belgesi sunulmalıdır. Satıcı tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, faturaların ödeme vadesi fatura tarihinden itibaren 30 gündür. Vadesi geldiğinde ödenmeyen tutarlara, zaman zaman İngiltere Merkez Bankası’nın baz faiz oranının üzerinde yıllık %4 oranında günlük faiz tahakkuk eder; ancak söz konusu baz faiz oranının %0’ın altında olduğu dönemlerde faiz oranı yıllık %4 olarak uygulanır. Alıcı, teslim edilen Ürünlere ilişkin ödemeyi hiçbir gerekçeyle alıkoyamaz veya mahsup edemez. Satıcı, Alıcının işbu Şartlar ve Koşullar veya taraflar arasındaki diğer herhangi bir sözleşme uyarınca herhangi bir ödemeyi yapmaması durumunda, diğer hukuk yollarına ek olarak, satışı feshetme veya gelecekteki teslimatları askıya alma hakkını saklı tutar. Alıcı, Satıcının bu Şartlar ve Koşulları ihlal etmesi veya Alıcıdan vadesi geçmiş tutarları tahsil etmek için Satıcının yaptığı tahsilat çabalarıyla ilgili olarak Satıcının maruz kaldığı tüm zararları, masrafları ve giderleri, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, Satıcıya tam olarak tazmin edecektir.

Risk ve Mülkiyet: Ürünlere ilişkin risk, aşağıdaki “Nakliye/Taşıma Masrafları” bölümünde seçilen teslimat yöntemine uygun olarak Alıcıya geçecektir. Ürünlerin mülkiyeti, i) Satıcı, Ürünler ve Satıcının Alıcıya tedarik ettiği ve ödeme vadesi gelmiş diğer Ürünler için tam ödemeyi (nakit veya tahsil edilmiş fonlar halinde) alana kadar Alıcıya geçmeyecektir; bu durumda Ürünlerin mülkiyeti, tüm bu tutarların ödenmesi anında Alıcıya geçecektir veya, geçerliyse ii) Alıcı, olağan iş akışı kapsamında, Satıcının temsilcisi olarak değil, asıl taraf olarak Ürünleri yeniden satana kadar; bu durumda Ürünlerin mülkiyeti, Alıcının Ürünleri yeniden sattığı andan hemen önce Alıcıya geçecektir.

Ürünlerin mülkiyet hakkı Alıcıya geçene kadar, Alıcı Ürünler üzerinde herhangi bir yükümlülük yükleyemez, ipotek koyamaz veya teminat veremez; Ürünleri, Satıcının mülkiyeti olarak tanınabilir kalmaları için Alıcının elinde bulunan diğer tüm Ürünlerden ayrı olarak depolayacak, Ürünlerle ilgili herhangi bir tanımlama işaretini veya ambalajı kaldırmayacak, tahrif etmeyecek veya gizlemeyecek, Ürünleri tatmin edici bir durumda muhafaza etmeli ve teslimat tarihinden itibaren tam bedelleri üzerinden her türlü riske karşı sigortalı tutmalı, Satıcıya zaman zaman makul olarak talep edebileceği i) Ürünler ve ii) Alıcının mevcut mali durumu ile ilgili bilgileri vermelidir.

Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçmeden önce herhangi bir zamanda, Satıcı, Alıcının malları yeniden satma veya olağan ticari faaliyetleri kapsamında kullanma hakkını feshedebilir. Satıcı ayrıca, Alıcıdan, elinde bulunan ve henüz yeniden satılmamış veya başka bir ürüne geri dönüşü olmayan bir şekilde dahil edilmemiş tüm Ürünleri teslim etmesini talep edebilir; Alıcının bunu derhal yerine getirmemesi halinde Satıcı, Ürünleri geri almak amacıyla ürünleri geri almak amacıyla Alıcının tesislerine veya ürünlerin depolandığı herhangi bir üçüncü taraf tesisine girebilir.

Kredi Koşulları: Uygulanabilirse, kredi koşulları Satıcının Alıcının kredisine ilişkin sürekli onayına tabidir ve Satıcının münhasır takdirine göre, Alıcının kredi durumu veya mali durumu, Satıcının Alıcıyı güvenilir bulmamasına neden olacak şekilde bozulursa, Satıcı kredi uzatımını geri çekebilir ve başka ödeme koşulları talep edebilir; bu durumda Alıcının kredisindeki ödenmemiş tutar derhal vadesi gelmiş ve tam olarak ödenmesi gereken hale gelir. Alıcı, kredi koşullarının oluşturulması ve/veya sürdürülmesi amacıyla Satıcı tarafından makul olarak talep edilebilecek mali bilgileri zaman zaman sunmayı kabul eder.

Değişiklikler: Siparişlerin miktarı veya ambalajı ile ilgili her türlü değişiklik talebi, sevkiyat öncesinde yazılı olarak bildirilmelidir. Bu tür değişiklikler, ürünlerin üretimini tamamlama maliyetinde veya süresinde artışa neden olursa ya da talep edilen miktarda bir azalma olması nedeniyle Satıcı tarafından sunulan indirimlerin geçersiz hale gelmesi durumunda, orijinal siparişin fiyatı ve teslimat süresi buna göre ayarlanacaktır. Alıcı, değişikliklerle ilgili artan maliyetleri ödemeyi kabul eder. Siparişler Satıcı tarafından kabul edildikten sonra, yazılı olarak talep edilip kabul edilmedikçe ve ortaya çıkan yeni fiyat ile teslimat süresi her iki Tarafça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teknik özelliklere ilişkin hiçbir değişiklik yapılmayacak veya izin verilmeyecektir. Ek mühendislik maliyetleri de dahil olmak üzere değişikliklere ilişkin ek maliyetler, yeni fiyata yansıtılacaktır. İptaller, Satıcının onayı ve tamamen Satıcının takdirine bağlı olarak belirlenen makul iptal ücretlerine tabidir.

Sevkiyatlar/Nakliye Maliyetleri: Satıcı, sevkiyatın hangi şartlara göre yapılacağını yazılı olarak teyit edecektir; bu şartlar genellikle FCA (Incoterms 2020) VEYA FOB sevkiyat noktası (Incoterms 2020) VEYA DDP (Incoterms 2020) VEYA DAP (Incoterms 2020) olacaktır. Açıkça başka bir anlaşma yapılmadığı takdirde, tüm sevkiyatlar EXW (Incoterms 2020) şartlarına göre gerçekleştirilecektir. Siparişler için asgari bir nakliye ücreti uygulanabilir. Nakliye ve/veya teslimat tarihleri yalnızca tahmini olup, Satıcı, Ürünlerin nakliyesi veya teslimatındaki herhangi bir gecikme veya uyuşmazlıktan sorumlu tutulamaz. Satıcı, teslimatları taksitler halinde yapma hakkını saklı tutar. Bir taksitin teslimatındaki gecikme, Alıcıya diğer taksitleri iptal etme hakkı vermez. Müşteri satın alma siparişinde "alıcı tarafından ödenecek" (collect) ibaresini belirtmedikçe, geçerli olan tüm nakliye masrafları faturaya eklenecektir.

Saha Hizmetleri: İlgili tüm saha hizmetleri, teknik destek, kurulum denetimi veya benzeri hizmetler, ayrı bir yazılı sözleşme kapsamında düzenlenecektir.

Ertelenen Siparişler: Satıcı, ertelenen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Ürün İadesi: Herhangi bir iade gönderimi öncesinde Satıcıdan yazılı izin alınması gerekmektedir; bu izin, tamamen Satıcının takdirine bağlı olarak verilebilir veya reddedilebilir. Özel renkler, özel siparişler veya raf ömrü sınırlı malzemeler iade edilemez. Benzer şekilde, Alıcının ihtiyaçlarını veya gereksinimlerini fazla tahmin etmesi nedeniyle ortaya çıkan fazla ürünler de iade edilemez. Herhangi bir izin belgesindeki şart veya koşulların işbu Şartlar ve Koşullarla çelişmesi durumunda, Satıcının iade izni geçerli olacaktır. Onaylanmış iadeler, Satıcı tarafından seçilen nakliye şirketi kullanılarak ve Satıcının belirlediği adrese gönderilmelidir. Tüm nakliye masrafları Alıcıya aittir. İadeler, orijinal ve açılmamış karton kutularında gönderilmelidir. Onaylanan tüm iadelerden en az %35 oranında yeniden stoklama ücreti tahsil edilecektir. Modası geçmiş, hasarlı, üretimden kaldırılmış ve/veya altı aydan eski ürünler hiçbir durumda iade edilemez.

Şikâyetler: Nakliye sırasında meydana gelen kayıplar, eksiklikler veya hasarlardan kaynaklanan şikâyetler, teslimat sırasında teslimat belgelerinde belirtilmelidir. Alıcı ayrıca, Satıcıdan satın aldığı hasarlı ürünlerin teslimatı veya teslimatla ilgili her türlü şikâyetini derhal Satıcıya bildirmelidir. Alıcının bu tür bir bildirimde bulunmaması ve hasarı belirtmemesi, hasarlı ürünle ilgili olarak Satıcıya karşı herhangi bir talebinden feragat ettiği anlamına gelir. Bu Şartlar ve Koşullarda açıkça belirtilmeyen diğer nedenlere dayalı her türlü talep, Alıcının ürünü/ürünleri teslim almasından sonraki beş (5) iş günü içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece, Alıcı tarafından feragat edilmiş ve haklarından vazgeçilmiş sayılır.

Garanti: Satıcı, teslimat anında Alıcı tarafından satın alınan malzemelerin tasarım, malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu ve tatmin edici kalitede olduğunu (1979 tarihli Mal Satışı Kanunu anlamı dahilinde) garanti eder ve ayrıca, Satıcı'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak kusurlu olduğu veya Satıcı'nın en son yayınlanmış teknik özelliklerine uygun olmadığına karar verdiği herhangi bir malzemeyi değiştireceğini garanti eder. 

Uygulanabilirse, ek garanti koşulları ürün etiketinde/teknik özellik belgesinde veya ek bir garanti belgesinde belirtilmiştir ve buradaki koşulların yerine geçer. Satıcı tarafından Ürünlerle ilgili olarak sağlanan veya erişime açılan (ister bir web sitesi aracılığıyla ister herhangi bir katalog veya yayında olsun) genel teknik veya üretim verileri, performans rakamları, açıklamalar, özellikler, fotoğraflar, resimler, çizimler veya Satıcı tarafından Ürünlerle ilgili olarak sağlanan veya kullanıma sunulan diğer genel bilgiler (ister bir web sitesi aracılığıyla ister herhangi bir katalog veya yayında olsun), Ürünlere ilişkin yaklaşık bilgi vermek amacıyla sunulur ve Şartlar ve Koşulların bir parçasını oluşturmaz; ayrıca herhangi bir sözleşme gücü de taşımaz. Söz konusu ürün bir Satıcı temsilcisi tarafından incelenene kadar hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Uygun olmadığı, kusurlu veya hasarlı olduğu iddia edilen Ürünlere ilişkin tüm şikayetler, Alıcı tarafından Ürünlerin teslim alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır; bu sürenin geçmesinden sonra Ürünler her bakımdan kabul edilmiş sayılacak ve Satıcı bu konuda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. SATICI, ÜRÜNLERLE İLGİLİ ve yasaların izin verdiği ölçüde, Ürünlerle ilgili TİCARİ ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. Ürün etiketinde belirtilen garanti geçersiz sayılacak ve aşağıdaki durumlardaki Ürünlere uygulanmayacaktır: (i) Ürün etiketinde belirtilen malzemeler dışında başka malzemelerle değiştirilmiş, modifiye edilmiş veya birleştirilmiş olanlar, (ii) uygunsuz depolama veya elleçlemeye maruz kalmış olanlar, (iii) Satıcı tarafından etiketinde belirtilen çalışma sınırlamalarının ötesindeki koşullara maruz kalmış olanlar veya (iv) Alıcı, herhangi bir uygunsuzluk, kusur veya hasarın farkına vardıktan veya farkına varmış olması gerekirdiğinden sonra ürünü kullanmaya devam edenler. İşbu belgede veya, varsa, Ürün etiketinde belirtilen garanti koşulları hariç olmak üzere, Ürünün Alıcı veya herhangi bir son kullanıcı tarafından amaçlanan kullanıma uygun olduğundan emin olmak için Ürünü test etmek tamamen Alıcının sorumluluğundadır.

Sınırlı Sorumluluk: SATICI, ALICIYA, ALICININ MÜŞTERİLERİNE VEYA HERHANGİ BİR KİŞİYE VEYA KURULUŞA KARŞI, HERHANGİ BİR ARIZİ, SONUÇSAL, ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, SATIŞ VEYA İŞ KAYBI, ANLAŞMA VEYA SÖZLEŞME KAYBI, BEKLENEN TASARRUF KAYBI, YAZILIM, VERİ VEYA BİLGİLERİN KULLANIM KAYBI VEYA BOZULMASI, İŞ KESİNTİSİ KAYIPLARI, İTİBAR KAYBI, FIRSAT KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE) MÜŞTERİLERE VEYA BAŞKALARINA ÜRÜN TEDARİKİ SONUCU MEYDANA GELEN VE İHLAL (İHMAL DAHİL), YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ, TAZMİNAT, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN KAYNAKLANAN ZARARLAR. İŞBU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR HÜKÜM, SATICININ İHMALİ, DOLANDIRICILIĞI VEYA HİLELİ YANLIŞ BEYANI NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMAYA İLİŞKİN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMAYACAK VEYA HARİÇ TUTMAYACAKTIR. ÜRÜNÜN ŞARTLARA UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA SATICININ MÜNHASIR SORUMLULUĞU VE ALICININ TEK TELAFİ YOLU, KUSURLU ÜRÜNÜN ŞARTLARA UYGUN BİR ÜRÜNLE DEĞİŞTİRİLMESİ OLACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA SATICININ TOPLAM SORUMLULUĞU, SÖZ KONUSU ÜRÜNÜN SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

Zaman Sınırı: Taraflar arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Ürünün teslim tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, Alıcı tarafından Satıcının herhangi bir ihlaliyle ilgili olarak veya Ürünle ilgili ya da Üründen kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, talep veya başka türlü hukuki işlem – ihmal veya diğer haksız fiil temelli talepler dahil olmak üzere – başlatılamaz.

Mücbir Sebep: Satıcı, teslimat veya başka herhangi bir hususta ifa edilememesi veya gecikme yaşanması durumunda, söz konusu ifa edilememe veya gecikmenin doğal afet, sel, deprem, fırtına veya diğer olumsuz hava olayları ya da doğal afetler, savaş (veya savaş tehdidi), iç kargaşa, ayaklanma, terör eylemi (veya terör eylemi tehdidi), işgücü sorunları, fabrika kapasitesi, yangın, diğer felaketler, kazalar, konteyner veya hammadde temin edilememesi, tedarik zinciri arızası veya ifa edilememesi, hükümetin aldığı kararlar, düzenlemeler, kılavuzlar veya kısıtlamalar (kapatmalar dahil) ile salgın hastalıklar, pandemiler veya Satıcının makul kontrolü dışındaki her türlü başka nedenler nedeniyle ifa edilememesi durumlarında, ifa edilememesi veya gecikmesinden sorumlu tutulamaz. Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin, bağlı bölümleri ve şirketleri de dahil olmak üzere müşterileri arasında ürün tedarikini, tamamen kendi takdirine göre adil bulduğu şekilde paylaştırma hakkına sahiptir. Hiçbir durumda Satıcı, Ürünleri Alıcıya teslim edebilmek için başkalarından Ürün satın almakla yükümlü olmayacaktır.

Tazminat: Alıcı, Ürünlerin kullanımından tam sorumluluk üstlenecek ve Satıcı ile ilgili bağlı şirketlerini, yöneticilerini, yönetim kurulu üyelerini, hissedarlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü kayıp, yükümlülük, iddia, zarar, talep, masraf ve giderden (tam tazminat esasına göre avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) koruyacak ve bunlardan doğan her türlü sorumluluktan muaf tutacaktır.

Uygulanacak Hukuk: Tüm satışlar İngiltere ve Galler hukukuna tabidir ve Alıcı, İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez ve koşulsuz olarak boyun eğmektedir.

Talimatlara Uyum: Alıcı, ürünlerin kurulumu ve kullanımıyla ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan tüm geçerli yazılı talimatlara veya etiketlere uyacaktır ve Alıcı, söz konusu ürünü hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini veya yanlış uygulamayacağını kabul eder. Satıcı, Alıcının ürünü bu talimatlara uygun olarak uygulamaması veya kullanmamasından dolayı sorumlu tutulamaz. Alıcı, ürünlerin Alıcı tarafından uygulanması veya kullanılmasıyla bağlantılı olarak meydana gelen kişi veya mal hasarları nedeniyle Satıcı aleyhine yöneltilen veya Satıcı tarafından karşılanan avukatlık ücretleri dahil olmak üzere her türlü talep, masraf, sorumluluk, zarar ve giderden Satıcıyı tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul eder. Alıcı, ürün(ler)le ilgili Satıcının etiket ve broşürlerini aldığını ve bunlara aşina olduğunu kabul eder ve bu bilgileri, söz konusu ürün(leri) elleçleyen, işleyen veya satan çalışanlarına ve uygun olduğu durumlarda söz konusu ürün(lerin) müşterilerine veya son kullanıcılarına iletecektir.

Yürürlükteki Yasalara Uyum: Alıcı, 2010 Rüşvetle Mücadele Kanunu dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tüm yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. Alıcı, herhangi bir mal veya Ürünü Küba, İran, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Kırım veya diğer yasaklanmış yargı bölgelerine veya bu bölgeler üzerinden satmayacak, ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek, nakletmeyecek, başka bir yere yönlendirmeyecek veya başka bir şekilde devretmeyecektir; ayrıca, zaman zaman değiştirilen ABD Hükümeti, Birleşik Krallık Hükümeti veya Avrupa Birliği'nin yasaklanmış kişiler listesinde yer alan herhangi bir tarafa veya bu taraflarla birlikte satış yapmayacaktır. Alıcı, ABD, Kanada, Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği’nin herhangi bir üyesi tarafından tutulan herhangi bir kısıtlanmış kişiler listesinde yer almadığını beyan eder.

Yürürlükteki Politikalara Uyum: Alıcı, aşağıdaki URL’den erişilebilen “Satıcının Değerleri ve Beklentileri 168” dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Satıcının tüm yürürlükteki politikalarına uymakla yükümlüdür: https://www.rpminc.com/pdf/CodeGuidelines.pdf ve aşağıdaki URL adresinden erişilebilen Satıcının Distribütör Davranış Kuralları https://www.rpminc.com/distributors-and-applicators-code-of-conduct/ dahil olmak üzere tüm geçerli Satıcı politikalarına uymakla yükümlüdür.

Lisans: Bu Şartlar ve Koşullardaki hiçbir hüküm, Satıcı tarafından Alıcıya, Satıcının ticari markalarını, ticari adlarını, telif hakkıyla korunan materyallerini, patentlerini veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da menfaatlerini herhangi bir zamanda kullanma konusunda herhangi bir lisans veya başka bir izin vermeye yönelik değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. Tarafların ayrı bir Lisans Sözleşmesi imzalamış olması durumunda, söz konusu sözleşme, geçerli olduğu ölçüde, atıf yoluyla işbu belgeye dahil edilir ve bu belgenin bir parçası haline gelir. Bu Şartlar ve Koşullar ile ayrı Lisans Sözleşmesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Lisans Sözleşmesi’nin hükümleri geçerli olacaktır.

Tüm Anlaşma: İşbu Şartlar ve Koşullar, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve burada açıkça belirtilenler dışında hiçbir türde mutabakat, beyan veya garanti bulunmamaktadır.  

İade politikamızla ilgili bilgi almak için lütfen buraya tıklayın veya bizimle iletişime geçin.